鸡冠区鱼亮沟创建国家级乡村旅游度假区基础设施提升项目（EPC）

招标公告

项目编号：

1. 招标条件

本招标项目鸡冠区鱼亮沟创建国家级乡村旅游度假区基础设施提升项目（EPC）已由备案代码2509-230302-04-01-524869批准建设，招标人为鸡西市鸡冠区冠正城市发展投资有限公司，资金来源为申请省旅发大会专项资资金及地方政府配套，出资比例为申请省旅发大会专项资资金92.86%，地方政府配套7.14%。招标代理机构为黑龙江秦盛项目管理有限公司。招标投标行政监督及招标投标投诉受理单位为鸡西市鸡冠区文体广电和旅游局。项目已具备招标条件，现进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1项目名称：鸡冠区鱼亮沟创建国家级乡村旅游度假区基础设施提升项目（EPC）。

2.2建设地点：鸡西市鸡冠区西郊乡梁家村鱼亮沟。

2.3主要建设内容：项目对鱼亮沟乡村旅游多方面提升，包含电力改造、景区水渠叠水修缮、集中式下水建设、荷塘月色景观建设、供销社提升改造、观景台建设、研学基地改造升级、村史馆提升改造、百草园建设、大舞台建设、小龙头8泉8景建设、鱼亮沟绿化提升、改造东沟美食聚落（3坊1铺）、原有景区设施改造升级、鱼亮沟基础设施购置及公厕升级改造、景区亮化提升、导视系统建立、鱼亮沟观光车购置、入口大门建设等景区需要完善的基础设施建设。

2.4本项目概算：2660.5万元（其中设计费：180万元；工程费：2280.5万元；预备费：200万元）。

2.5计划工期：计划开工日期2025年11月27日；计划竣工日期2026年5月5日，总工期160日历天（含设计、施工)。

2.6招标范围：本项目采取EPC工程总承包方式（设计+施工）进行招标，工作范围包含但不限于完成本项目工程施工图设计、施工图预算编制、竣工图编制、工程施工、总承包管理以及自项目实施、调试、竣工验收、交付使用、竣工图编制及竣工资料整理、后期维保以及与本项目实施有关的技术支持和技术服务工作，并承担工程质保、工期、安全、造价控制等全面责任和施工图纸范围内的所有工作内容，并配合相关部门结（决）算、审计、工程保修等工作。（上述工作内容不包括项目业主须另行委托的子项）依法推进工程建设等工程总承包的所有工作内容。

2.7 质量标准：

设计要求的质量标准：符合国家及省市现行工程设计规范、规程、规定的合格标准。

施工要求的质量标准：满足现行工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准。

2.8标段划分：本项目不划分标段。

3. 投标人资格要求：

3.1本次招标要求潜在投标人须是在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的法人及其他组织；本次招标要求投标人须同时具备：

设计资质：具备建设行政主管部门核发的市政行业乙级及以上和电力行业乙级及以上，并在人员方面具有相应的设计能力。

施工资质：具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质和电力工程施工总承包三级及以上资质或机电工程施工总承包三级及以上资质，具有有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2本次招标要求投标人拟派项目人员要求：

总承包项目经理：具备市政或机电相关专业高级职称证人员；或者具备市政公用工程或机电专业二级及其以上注册建造师执业资格证书；具有有效的安全生产考核合格证书（B证）；且未担任其他任何在施建设工程项目的项目经理（出具承诺加盖公章）；可以由设计负责人或施工经理兼任，如为联合体投标，以联合体各方共同授权为准；总承包项目经理与施工负责人可为同一人。

设计负责人：须具备市政或机电相关专业高级职称证人员；

施工负责人：须具备市政公用工程或机电专业二级及以上注册建造师执业资格证书；具有有效的安全生产考核合格证书（B证）；且未担任其他任何在施建设工程项目的项目经理（出具承诺加盖公章）；总承包项目经理与施工负责人可为同一人。

施工项目管理机构其他人员配备要求：（按照《黑龙江省房屋建筑和市政基础设施工程施工现场管理人员配备管理办法》（黑建规〔2023〕2号）项目负责人1人、技术负责人1人、施工员1人、质量员1人、安全员1人、标准员1*人、材料员1*人、机械员1*人、劳务员1*人、资料员1*人，可兼任的岗位用*表示。项目管理机构人员可在同一项目兼职，但兼职不得超过2个岗位），施工员、质量员应具备有效的岗位证书，安全员应具备安全生产考核合格证书（C 证），技术负责人应具备工程建设类注册资格或初级及以上工程技术类职称，以上人员须证企相符（不适用证企相符要求的证书除外）、证书有效，除项目经理外其他人员无需提供证件，需填写项目机构人员表，并符合《建筑与市政工程施工现场专业人员执业标准》中施工现场执业实践最小年限的要求，否则其投标将被否决；

注：以上人员仅要求项目经理提供相关证件，其他人员仅需填报项目管理机构人员简历表及主要项目管理人员配备承诺书，无需提供相关证件。项目参与方需使用黑龙江省施工现场信息化管理平台，落实相关要求,因施工单位未使用平台受到的罚款、降低信用等级、拉黑等处罚由施工单位承担全部责任。

同时，以上人员证书需证企相符，证书有效（不适用证企相符的证书除外），并提供近3个月（2025年8月-2025年10月）拟派设计负责人和施工负责人投标人企业为其缴纳社会保险的有效证明。（建办市函【2019】92号文件中规定的6类情形人员除外，如是6类人员需提供相关证明材料）。投标人对所报人员社会保险真实性负责，如发现弄虚作假将取消投标资格。

3.3本次招标接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：

3.3.1联合体牵头人为施工单位；

3.3.2联合体应满足资质要求，组成联合体的企业不超过四家,联合体各方必须签订联合体协议，明确联合体牵头方和联合体参与方分工及主要权利、义务，分工相同的联合体按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级；

3.3.3参与本项目投标的联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本项目投标；联合体各方在同一标段以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。

3.3.4招标人要求投标人提交投标保证金的，应当以联合体中牵头人的名义提交投标保证金，以联合体中牵头人名义提交的投标保证金，对联合体各成员均具有约束力；

3.4信用要求：

3.4.1联合体所有成员投标人、法定代表人、拟派项目负责人自行通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）对项目投标企业及其法定代表人、拟派项目负责人近3年内（近3年指2022年10月至2025年10月，以中国裁判文书网公布的各级人民法院判决书中落款日期为准；行贿犯罪记录指判决结果为行贿犯罪的情形）行贿犯罪档案进行查询，有行贿犯罪档案的其投标无效。（以中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn）网站公布的判决结果以截图为准。）

3.4.2联合体所有成员投标人、法定代表人、拟派项目负责人没有被司法机关列入失信被执行人名单、无涉及较重及严重失信行为的情形（失信不包括集团或其下属独立法人单位或负责人性质的分公司）。投标人自行通过"信用中国"（http://www.creditchina.gov.cn/针对投标企业及其法定代表人、拟派项目负责人无失信被执行人记录）进行查询，有此情形的其投标无效，查询时间应为招标公告发布后至投标截止日前。（以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）公布的结果截图为准）

3.5本次招标要求联合体各投标人企业财务状况良好，企业财产没有处于被接管、全部资金被冻结以及破产状态。如企业财产处于被接管、全部资金被冻结以及破产状态，其投标将被否决或取消中标资格。

3.6本次招标要求联合体各投标人无拖欠工程款和农民工工资情形。如存在拖欠工程款和农民工工资情形，其投标将被否决或取消中标资格。

3.7与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本招标项目投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目同一标段投标。

3.8资格审查方式：本工程采用资格后审方式，主要资格审查标准、内容等详见招标文件，只有资格审查合格的投标申请人才有可能被授予合同。

4. **

本公告的详情仅对VIP会员或SVIP员查阅，您当前的权限无法查看完整内容，请先 登录 或 注册 ，联系业务经理办理会员入网事宜。

联系人：张晟

手 机：13621182864

邮 箱：zhangsheng@zgdlyzc.com