中国电建西北院国能白水一期5万千瓦、二期15万千瓦风电项目110kV送出线路工程专业分包招标公告

（招标编号：XBSD-BSFD-FB-09）

1.招标条件

中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司已中标 国能白水一期5万千瓦、二期15万千瓦风电项目EPC总承包工程 EPC工程总承包项目，项目业主为 国能（白水）新能源有限公司  ，资金已落实。其中EPC工程总承包项目包含的 110kV送出线路工程专业分包 标段劳务分包已得到业主认可，具备招标条件，中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司作为招标人，现对该项目进行公开招标,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意投标的企业法人，均可向招标人报名获取招标文件参与本项目投标。

2.项目概况与招标范围

2.1 建设地点

建设地点位于 陕西省 ，具体位于  渭南市白水县  。

2.2 工程概况及标段概况

工程概况：国能白水一期5万千瓦、二期15万千瓦风电项目EPC总承包工程（以下简称“本项目”或“本工程”），本项目分两期实施，两期同时开工，其中一期5万千瓦风电项目拟安装8台单机容量为6.25MW的风力发电机组，二期15万千瓦风电项目拟安装24台单机容量6.25MW的风力发电机组；国能白水一期5万千瓦风电项目与国能白水二期15万千瓦风电项目合建一座110kV升压站（终期规划预留三期设备位置），以一回110kV送出线路接入330kV变电站。

标段概况：包括但不限于本工程风力发电厂升压站至接入对侧电网变电站的110kV输电线路工程及对侧电网变电站间隔扩建的所有勘察设计（含评审并取得评审意见，包括但不限于完成工作所需要的项目地质详细勘察、初步设计、施工图设计、竣工图编制，送出线路设计审查需发包人参与）；设备和材料的采购、试验检验、催交、运输、保险、接车、卸车、二次倒运、到货验收、性能试验、仓储保管、印花税、水利基金等，建筑安装工程施工、调试、试运、性能试验检测、直至验收交付生产、以及在质量保修期内的消缺、维保服务等全部工作，并按照工期要求和合同规定达到标准并移交投运；送出线路工程的建安工程施工、设备及系统调试、相关检测及工程验收（包括规划、国土、水保、电力、水利、林草、消防、文物、职业卫生、安全设施、环保、档案等专项验收、竣工验收及相关部门的验收批文或备案回执）、质量保证期内的维保服务（含电网公司收取的首年运维费用）等所有工作；线路穿（跨）越、设施迁移迁建的所有费用及临时征用地（或永久占地）手续办理、一次性赔偿等费用；临时道路、青赔及土地复垦施工；跨越、穿越合规手续办理及施工；负责（委托）进行各项保护的定值计算并承担相关费用；包括竣工及过程资料编制、出具线路试验报告，与110kV送出线土建施工、设备材料采购进场、安装等施工有关的外部单位、村民及村镇、政府的协调有关事项并承担相关费用。

2.3 工期要求

国能白水一期5万千瓦、二期15万千瓦风电项目110kV送出线路工程专业分包计划于 2025年8月 25 日开工， 2025年 9 月 30 日完工。具体以进场开工时间为准。

2.4 质量要求

  国能白水一期5万千瓦、二期15万千瓦风电项目EPC总承包工程110kV送出线路工程专业分包质量要求：  符合国家及行业现行相关标准（详见技术条款），建设质量满足国家、行业强制性条文要求，达到设计标准。  

2.5 招标范围

本次招标工程为  国能白水一期5万千瓦、二期15万千瓦风电项目EPC总承包工程110kV送出线路工程专业分包，承包范围包括（但不限于）：110kV送出线路工程内容：包括但不限于本工程风力发电厂升压站至接入对侧电网变电站的110kV输电线路工程及对侧电网变电站间隔扩建的所有勘察设计（含评审并取得评审意见，包括但不限于完成工作所需要的项目地质详细勘察、初步设计、施工图设计、竣工图编制，送出线路设计审查需发包人参与）；设备和材料的采购、试验检验、催交、运输、保险、接车、卸车、二次倒运、到货验收、性能试验、仓储保管、印花税、水利基金等，建筑安装工程施工、调试、试运、性能试验检测、直至验收交付生产、以及在质量保修期内的消缺、维保服务等全部工作，并按照工期要求和合同规定达到标准并移交投运；送出线路工程的建安工程施工、设备及系统调试、相关检测及工程验收（包括规划、国土、水保、电力、水利、林草、消防、文物、职业卫生、安全设施、环保、档案等专项验收、竣工验收及相关部门的验收批文或备案回执）、质量保证期内的维保服务（含电网公司收取的首年运维费用）等所有工作；线路穿（跨）越、设施迁移迁建的所有费用及临时征用地（或永久占地）手续办理、一次性赔偿等费用；临时道路、青赔及土地复垦施工；跨越、穿越合规手续办理及施工；负责（委托）进行各项保护的定值计算并承担相关费用；包括竣工及过程资料编制、出具线路试验报告，与110kV送出线土建施工、设备材料采购进场、安装等施工有关的外部单位、村民及村镇、政府的协调有关事项并承担相关费用；除甲供材料表外其余涉及的全部设备材料。

本工程在施工期间，若承包单位施工进度、质量、安全等方面无法满足项目部及业主要求时，项目部有权将其标段的工作量指派给其他单位进行施工；若遇建设单位投资

决策导致项目停建，发包人与建设单位EPC总承包合同解除，甲乙双方合同则自行解除。

3.投标人资格要求                                 

3.1企业要求

3.1.1企业资质要求：

（1）投标人必须具有中华人民共和国独立法人资格、安全生产许可证、增值税一般纳税人资格。

（2）投标人须具有中华人民共和国独立法人资格，并提供有效的输变电工程专业承包三级及以上等级资质证书或承装（修、试）电力设施许可证书（其中：承装三级、承试三级及以上）和有效的安全生产许可证。

注：承装（修、试）电力设施许可证书根据《国家能源局关于做好承装（修、试）电力设施许可证换领和延续工作的通知》，投标人证件提供为未换发前的要求等级为承装三级、承试三级及以上，如为换发后证件，要求等级为承装二级、承试二级及以上。

3.1.2企业资产（财务要求）： 近3年财务会计报表（2022-2024年）

3.1.3 企业主要人员要求：

（1）项目经理资格要求： 一级建造师(机电工程)证书，安全B证；项目经理须至少具有 1 个 110kV 及以上输电线施工工程项目经理的经历,投标人须提供能证明项目经理业绩的合同，若合同中无项目经理姓名，须提供对应的验收证明或用户证明等有盖章的证明材料（须含工程名称、项目经理及单位名称）。

（2）施工负责人的资格要求：（1）投标人须提供拟任施工负责人有效的二级及以上建造师执业资格注册证书（机电工程专业）和有效的安全生产考核合格证（B类）。

施工负责人须至少具有1个担任110kV及以上输电线路施工负责人（或项目经理）的经历，投标人须提供能证明施工负责人业绩的合同，若合同中无施工负责人姓名，须提供对应的验收证明或用户证明等有盖章的证明材料（须含工程名称、施工负责人及单位名称）。

（3）项目技术负责人的资格要求： 二级建造师(机电工程)执业资格证书或中级专业技术职称及以上；

（4）项目安全生产管理人员的资格要求： 安全C证；

（5）项目质量管理负责人人员的资格要求： 质量员证

3.1.4 企业工程业绩要求： 2020年7月至2025年7月（以合同签订时间为准），投标人须至少具有110kV及以上输电线路工程施工的合同业绩2份，且均已完工。投标人须提供能证明本次招标业绩要求的合同和对应的用户证明扫描件，合同扫描件须至少包含：合同买卖双方盖章页、合同签订时间和业绩要求中的关键信息页；用户证明须由最终用户盖章，可以是验收证明、使用证明、回访记录或其他能证明合同标的物已完工的材料（若合同招标人不是最终用户，合同招标人获取的最终用户证明也可）。

3.1.5 企业资信要求：

（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）投标人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）不是中国电力建设集团（股份）有限公司和中国电建西北院的禁入承包商；

（4）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标；

（5）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：http://wenshu.court.gov.cn/)；

（6）未被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），招标人认为可能影响本招标项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）

3.2其他要求

3.2.1本次招标不接受联合体投标。

3.2.2投标人必须考虑固定场所与人员组建项目部，其中必须健全安全管理、质量管理体系，并成立管理机构，安全管理必须满足《中国电力建设集团有限公司分包安全管理实施细则》的要求。

3.3 本次招标资格审查采用资格后审方式，开标后由评标小组对投标人的资质进行审查，资格条件没有达到招标文件规定要求，评标小组将否决其投标资格。

4.招标文件的获取

4.1凡符合上述资质条件要求的，请于 2025 年7月 29 日至2025年 8 月 4 日，每日上午8:30 时至11:30时，下午14:00时至17:00时（北京时间，不含法定公休日），将以下材料扫描后发至zbcgzx2023@nwh.cn联系邮箱，在邮件中标明获取项目及标段名称、联系人及**

本招标项目仅供正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ，联系工作人员办理会员入网事宜，成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。

联系人：张晟

手 机：13621182864

邮 箱：zhangsheng@zgdlyzc.com