海伦市2025年高标准农田建设项目农田输配电施工

招标公告

招标编号：QTSG1204G251011001001001

1.招标条件

本招标项目海伦市2025年高标准农田建设项目农田输配电施工已由 绥化市农业农村局以绥农函发[2025]72号文件《关于更正海伦市2025年高标准农田建设项目初步设计的批复》，项目业主为 海伦市农业发展服务中心 ；资金来源为超长期特别国债资金，项目出资比例为100%，招标代理机构为黑龙江君天工程项目管理有限公司。招标投标行政监督单位为海伦市农业农村局。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目名称:海伦市2025年高标准农田建设项目农田输配电施工

2.2建设地点：黑龙江省绥化市海伦市

2.3主要建设内容：高标准农田总建设规模为30万亩，全部为新建。主要建设内容包括田块整治、灌溉排水、田间道路、土壤改良、农田输配电、农田防护与生态环境保护等工程。

本项目为农田输配电施工，标段所在片区：前进镇、向荣镇。标段类别农田输配电。主要建设内容为：前进镇东兴村、双泉村、同心村：新建10KV输电线路长度11.031km，新建0.4KV低压配电线长度1.833km。配套变压器7台套，T接点设备3组。

向荣镇向荣村：新建10KV输电线路长度0.98km，新建0.4KV低压配电线长度0.789km。配套变压器2台套，T接点设备1组。

2.4招标范围：工程量清单及图纸所包含的全部内容。

2.5质量标准：达到国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。

2.6标段划分：海伦市2025年高标准农田建设项目农田输配电施工

招标控制价为：327.7024万元。

2.7计划工期：计划开工日期为2025年12月09日，竣工日期为2026年12月09日，总工期365日历天。（注：上述开、竣工日期仅作为编制投标文件的统一标准，实际开、竣工日期按施工合同相关条款规定执行）

3.投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人在中华人民共和国境内注册的独立法人或者其他组织,具备建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包三级及以上资质证书，且具备有效的安全生产许可证【注：若投标人根据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（建市[2020]94号）文件内容，更换了相关资质，则应满足如下要求：须具备建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包乙级及以上资质证书，且具备有效的安全生产许可证】及国家能源局部门颁发的承装(修、试)电力设施许可证（许可类别和等级：承装类、承修类、承试类）五级及以上资质证书，并在人员、设备、资金等方面具有相应的履约能力。

3.2本次招标要求投标人拟派项目经理具备机电工程专业贰级及以上建造师注册证书。投标人拟派项目经理须同时具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施项目的项目经理（提供无在建承诺）。需提供2025年6月至今任意连续三个月本企业为其缴纳职工基本养老保险的证明，（建办市函【2019】92号文件中规定的6类情形人员除外）。如提供信息不实，其投标将被否决。

3.3投标人拟派项目管理机构人员须按照《黑龙江省房屋建筑和市政基础设施工程施工现场管理人员配备管理办法》（黑建规〔2023〕2号）文件，以不低于文件规定的标准数量配备项目管理机构人员，否则其投标将被否决。投标人也可以根据项目管理需要增加岗位及人员。

在施工过程中，如不满足施工要求，招标人有权利要求中标人增加管理人员，中标人必须按照招标人要求增加本企业在职施工人员（提供承诺，格式自拟）。

3.4近三年内投标人及其法定代表人、拟委任的项目经理均无行贿犯罪行为，以中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn）网站公布的判决结果为准。

3.5投标人及其法定代表人、拟委任的项目经理不得被最高人民法院在"信用中国"网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

3.6本次招标不接受联合体投标。

3.7与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

3.8资格审查方式：本工程采用资格后审方式，主要资格审查标准、内容等详见招标文件，只有资格审查合格的投标申请人才有可能被授予合同。

4.**

本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅，您当前权限无法查看完整内容，请先 登录 或 注册 ，办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标！

联系人：张晟

手 机：13621182864

邮 箱：zhangsheng@zgdlyzc.com