第一章竞争性谈判采购公告

中铁电气化局集团武汉建设工程有限公司高新三路（三环线-外环线）及南北衔接路灯（综合杆）工程灯具竞争性谈判采购公告（竞谈编号：WHJS-GXSL2025-TP03）

1.采购条件

本采购项目高新三路（三环线-外环线）及南北衔接路灯（综合杆）工程采购人为中铁电气化局集团武汉建设工程有限公司，采购项目资金已落实，具备采购条件，现对灯具1个包件采购进行公开竞争性谈判。

2.采购范围及相关要求

2.1项目概况：本次实施范围由中国·光谷智慧交通基础设施高新三路（三环线-外环线）改造提升工程和高新三路沿线南北道路衔接配套工程的道路土建实施范围组成，主线道路全长为10.723km，高架层8.23km，规划红线宽60m。另含高新三路沿线南北道路衔接26条道路，共含3.2km。

主要建设内容和规模为：工程范围内的综合杆及配套设备，包括综合杆、照明灯具、综合杆交通设施预留接口设计及单灯智能控制器、综合杆杆件内地面以上的支线电缆等路灯基础以上部分，地面以下基础、管线及箱变、交通设施等内容包含在道路项目中，本工程采取多杆合一的设计理念，根据就近共杆原则，将附近的交通标志牌、道路路名牌等小型标牌采用集成和附着方式与综合杆杆件集成，信号灯、标识标牌、电子警察等设施与综合杆集成。本项目共设综合杆约1230杆、墩壁装隧道灯473套、高架段声屏障隧道灯1758套。计划开工时间：2025年9月15日，计划竣工时间：2026年10月9日，合同工期390日历天，含设计工期（高新三路桥梁段施工工期45天）。

2.2采购范围：

具体要求及物资名称、规格型号、数量、包件划分、专项资质资格条件等情况详见报价邀请书附件《中铁电气化局集团武汉建设工程有限公司高新三路（三环线-外环线）及南北衔接路灯（综合杆）工程项目灯具采购包件一览表》。

3.供应商资格要求

3.1本次采购要求供应商须具备的资格详见附件1

4.诚信要求

本次谈判不接受具有以下情形的潜在供应商参加谈判：

4.1属于中国国家铁路集团有限公司、中国中铁股份有限公司和中铁电气化局集团有限公司限制交易范围内的。
4.2属于“国家企业信用信息公示系统”严重违法失信企业的。
4.3属于“信用中国”网站公示的失信被执行人的。
4.4供应商及其法定代表人自递交报价文件之日起前三年内有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录的。

5.采购文件的获取

5.1凡有意参加投标者，须提前在**

本招标项目仅供正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ，联系工作人员办理会员入网事宜，成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。

联系人：张晟

手 机：13621182864

邮 箱：zhangsheng@zgdlyzc.com