本招标项目鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司工业广场护坡治理工程公开招标已被批准建设，招标人为鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司，建设资金来自企业自筹，出资比例为100%。项目已具备招标条件，现进行公开招标。
2.1 项目名称：鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司工业广场护坡治理工程公开招标
2.2 项目编号：SNZB-EEDS-D2025110780
2.3 项目概况：本工程位于转龙湾煤矿工业广场内，项目内容为将原护坡拆除后在原位置新建毛石护坡。护坡按照坡面尺寸共划分3种断面，护坡一位于洗煤厂集控楼至无轨胶轮车库周围，总长度558m；护坡二位于矿井水处理厂东侧，长度312m；护坡三位于副井井口房南侧，东西向布置，总长度197m。在主斜井井口房西南侧新建毛石挡土墙，长度25m，高4m。
本标段包括项目的设计、施工等工作内容。实现设计、施工各阶段工作的合理交叉与紧密融合，并对工程的安全、质量、进度、造价全面负责。具体内容详见第五章发包人提供的资料。
2.5工程地点
转龙湾煤矿位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗境内，行政区划隶属纳林陶亥镇管辖。
2.6 质量标准：合格
2.7 工期要求：计划自合同签订之日起工期3个月，以发包人下发的开工报告为准。
3.1.投标人为在中华人民共和国境内注册的、具有独立法人资格的增值税一般纳税人企业；
3.2.投标单位施工资质：具有住房和城乡建设部门颁发的建筑工程施工总承包二级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有承担本工程施工的能力。
设计资质：具有住房和城乡建设部门颁发的工程设计建筑行业(建筑工程)乙级及以上资质。
3.3.项目经理必须具有建筑工程一级建造师及以上资格(须在本单位注册)，并持有安全生产B证；项目经理不得同时在两个及以上工程项目担任项目经理(包括本项目拟定项目经理不得同时作为其他招标项目拟定项目经理或施工负责人)。
3.4.财务要求：投标人需具备相应的财务风险承担能力，财务管理制度健全，没有处于被责令停业，财产没有被接管、冻结、破产状态。提供2022-2024年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等原件彩色扫描件。
3.5.未被列入招标人黑名单。近三年内未被各级人民法院网站列入失信被执行人名单，在信用中国、全国建筑市场监管公共服务平台、各级政府地方公共资源交易平台、军队采购网等官方网站公示信息中，不存在黑名单限制、提供虚假材料骗取中标、围标、串标、转借或挂靠资质、生产安全事故(一般及以上)、拒不执行法院判决等不良行为记录和违法违规信息(需在投标文件中附信用查询)；凡隐瞒上述情况参与投标的企业，一经发现，立即取消其投标、中标资格；
3.6.本次招标接受联合体投标，数量不超过两家，各方均应为独立法人资格。联合体应由承担施工任务的施工单位作为总承包主体(联合体牵头人)，即责任方，联合体各方均应为独立法人资格；项目经理未担任其他在建工程项目的项目经理。
本次招标实行资格后审。投标文件所附证书、证件等须为原件彩色扫描件。协议签订前，招标人有权对投标资料的原件进行审查，如有不符，招标人有权否决其中标资格。
4.业绩要求：近三年来(2022年1月至今)有护坡治理工程的业绩。
5.**
本公告的详情仅对VIP会员或SVIP员查阅，您当前的权限无法查看完整内容，请先 登录 或 注册 ，联系业务经理办理会员入网事宜。
联系人：张晟
手 机：13621182864
邮 箱：zhangsheng@zgdlyzc.com
